一份合同的制定需要各方充分了解和考虑相关经济因素，以制定合理，合同的存在可以确保双方按照约定时间和地点履行义务，写文书吧小编今天就为您带来了厦子买卖合同7篇，相信一定会对你有所帮助。
厦子买卖合同篇1
甲方：马鞍山伟星房地产开产有限公司
乙方：芜湖市红苹果窗帘布艺销售中心
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：
一：名称、价格、数量、金额：
注：以上合同总价根据现场实际结算;包括运抵甲方的运费及安装调试费等。
二：产品要求: 具体规格、尺寸、款式详见清单明细，颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准，如发生所供产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的`一切责任和后果由乙方承担。
三：交货及安装地点：安徽省马鞍山市海外海大楼伟星办公楼。 四：结算方式：货送到地安装时间为2天，经验收合格后无质量问题付款，付款时乙方提供正式发票。
五：交货及安装时间：在20xx年1月15日前交货及安装完毕。
六 ：验收标准：产品验收要根据上面第二条产品要求验收。
七：安全责任：产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。
八：解决合同纠纷的方式：执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。
九：本合同一式六份，双方各执三份。合同签字盖章后生效，货款结清时终止。
甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：
经办人： 经办人：
签订合同日期：
厦子买卖合同篇2
签订时间：
年 月 日
合同编号：
乙方(供方)：
甲方(需方)： 工程有限公司
第一条 采购清单：
第二条 供货时间：供货时间以甲方通知时间为准。
第三条 调价方法： 合同签订单价为当日我的钢铁网公布的市场建筑钢材价格行情，作为基准价格。货到现场当日依据我的钢铁网公布价格为准，幅度超过±100元时进行调价，按基准价±100元结算，幅度不超过时按签订价结算。
第四条 到货地点、运输方式、运杂费及其他费用约定：甲方 施工现场。汽车运输，确定运费为/吨。
第五条 随货物必备品： 乙方随车带此批货物对应的有效材质单。
第六条 计算方法：钢筋依据理论值换算计重;盘圆依据过磅检斤计重。
第七条 包装及验收标准：按国家标准绑扎。验收货物做到无弯曲，无锈蚀。试验结果以甲方试验室复检报告为准，不合格品乙方无条件退场。
第八条 结算方式：
第九条 本合同解除的.条件：货物在数量和质量上无问题，货款全额支付无拖欠时，本合同自动解除。
第十条 违约责任和双方义务：
乙方未按甲方要求的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务，承担由此造成甲方的一切损失。甲乙双方每月进行对账并签认，乙方按对账结果开据合法有效发票。
第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成由沈阳铁路运输法院裁决。
第十二条 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十三条 其他约定事项：
本合同签订数量为工程量约算数量，供货与结算按现场实际需用量为准，如超出合同签订数量的10%时双方需另附补充协议。
甲方：
乙方：
年 月 日
厦子买卖合同篇3
购货单位：以下简称甲方
供货单位：以下简称乙方
第一条 其产品名称、规格、质量（技术指标）单价、总价等[略]
第二条 产品包装规格及费用_________
第三条 验收方法______________
第四条 货款及费用等付款及结算办法___________
第五条 交货规定
1.交货方式：______
2.交货地点：______
3.交货日期：______
4.运输费：_______
第六条 经济责任
1.乙方应负的经济责任
（1）产品花色、品种、规格、质量不符合本销售买卖合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
（2）乙方未按本销售买卖合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。
（3）产品包装不符合本销售买卖合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符销售买卖合同规定包装价值__%的.罚金付给甲方。
（4）产品交货时间不符销售买卖合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。
（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。
2.甲方应负的经济责任
（1）甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值x%的罚金。
（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按销售买卖合同规定收货。
（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。
（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。
（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。
（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。 第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销销售买卖合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销销售买卖合同一方须向对方偿付注销销售买卖合同部分总额__%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。
第十条 本销售买卖合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本销售买卖合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改销售买卖合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本销售买卖合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行销售买卖合同的理由。在取得有关机构证明后，本销售买卖合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第十二条 本销售买卖合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一）
第十三条 本销售买卖合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本销售买卖合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本销售买卖合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本销售买卖合同之内，所有附则在法律上均与本销售买卖合同有同等效力。
第十五条 本销售买卖合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。
订立销售买卖合同人：
甲方：______（盖章） 乙方：____（盖章）
负责人：_____（盖章） 负责人：___（盖章）
日期：________ 日期：______
厦子买卖合同篇4
甲方：_________________
身份证号：____________
乙方：_________________
身份证号：____________
甲乙双方就车库买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
乙方自愿购买坐落在____________________。双方议定上述车库为每平方米__________元(_______元)人民币出售。乙方在签订本合同时，支付甲方定金人民_____元整，余款将定于_______年______月_____日前支付，在_________年______月_____日前甲方不得更改此车库出售价格。
本合同签订后，如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。
一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
甲方(卖方)：_________________
身份证号：_________________
电话：_________________
______年______月______日
乙方(买方)：_________________
身份证号：_________________
电话：_________________
______年______月______日
证明人：_________________
______年______月______日
厦子买卖合同篇5
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、行政法规、地方性法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。
第一条 本合同当事人双方：
甲方（甲方）：___________身份证号:________________________； 乙方（乙方）：___________身份证号:________________________。
第二条 甲方确保：其已合法拥有出让土地使用权，并同意将本合同约定土地的使用权转让给乙方；乙方确认：自愿以有偿方式取得该土地使用权。
第三条 甲方出让给乙方的土地位于＿＿＿＿＿＿＿＿，出让土地面积为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。约
第四条 土地费按每亩,总额为 大写＿日前将出让土地交付给乙方。土地费由乙方向甲方一次性付清。
第五条 本合同项下的土地使用权为永久转让，无年期限制。
第六条 双方均应按照诚信原则履行合同。任何一方因自身原因导致本合同不能履行的，除应按照本合同和法律规定承担违约责任外，还应赔偿对方实际发生的所有经济损失。
第七条 如若该合同涉及土地发生归属性纠纷，一切由甲方负责。
第八条 其他未尽事宜及国家政策变化需做调整的由双方协商共同做出补充规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第九条 本合同自双方签订之日起生效。本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执＿＿＿份，公证人执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年 月 日年 月 日
公证人（签字）
年 月 日
厦子买卖合同篇6
答辩人，男，汉族1xx3年12月x日出生，，身份证号：， 电话：
原告 ，女，汉族x年3月24日出生，，身份证号：，电话:
答辩请求：
一、答辩人不同意离婚
二、本案诉讼费由原告负担
事实与理由：
一.关于夫妻感情的问题
1.原、被告于x3年经人(原告的亲弟弟)介绍相识，恋爱一年时间，于x4年结为夫妻。在这一年时间两人相处融洽，感情不错，两人的结婚也是两个人共同商讨的结果，一致同意结婚，结婚不存在包办，或原告不同意的情况下结为夫妻。应该说感情基础较好，不属于闪婚情况，原告在起诉书上也提到双方是在相识一年后结婚的。
2.原被告在婚后感情也很好，没有发生争吵、家庭暴力等情况。原告对被告的感情也很好，每年都会回家过年，每年被告的衣服等都是原告买给被告的购买，就在x年八月份原告还给被告买好了衣服等待被告回来。
3.x年春节期间双方还商量改造家里的房屋，如有感情不和，原告也不会同意建新房在，并且双方商定x年春节后，原告去广东打工上班，被告在家里建造房屋并带养小孩在x小学读书。在被告在家改建房屋的期间，原告还将自己的工资寄回家建造房屋。
二.原告在我被告在家建造房屋期间，存在婚外情。
1.原告厂里的同事反映她在工作时间经常接电话，网上聊天，原告离家之后，厂里员工、同事都说其跟网友走了。原告在被告x月底来到一起后，每天都通过手机网上、qq聊天，经常聊天到晚上一两点钟。被告还在原告的手机发件箱中发现原告与一个男士聊天记录。
2.原告提出离婚就是在我方回到广东后提出来的，要是感情不和，为什么原告在被告在家建造房屋后才提出离婚要求。原告在被告不在期间，因产生婚外情，起了外心才提出离婚。
三.x年底被告回到老家
原因是儿子放寒假，被告和儿子一起回家准备过年，这是每年的惯例和当地年终回家风俗。并不是原告所说的因为争吵而回到老家。
四.原告独自在广东打工，双方在次期间分居，违背事实，也属于虚造事实，原告别有用心
原因有如下：
1.原告厂规严格，年终出货量大，基本上都是上到临近3x晚放假，提前回家面临开除规定;
2.原告按厂规，每年都是大概初六七左右回到厂里上班。x年春节，原告还是在春节后在次期间离开家的。
3.几乎每年都是我方先期带着儿子回家准备过年，并不是x年是那样的，x年先期回来属于正常情况。
4..我方于x年x月2x号回到广东。
第一，是送儿子到广东报名上学;
第二，是家里改建的房屋做好了，到广东去打工和照顾小孩上学，夫妻团聚。
五.关于原告提出的的分居时间。从x年底到x年11月22日(双方在此期间分居)也是不符合事实的，这段时间有2个时段是生活在一起的
1.x年底，我方先期回家过年，原告是在x年二月初回到家过春节。原告x年春节也是在家里过的，并于正月初七离开家去厂里上班，这期间是生活在一起的。
2.x年x月2x号我方回到广东，原告于x年1x月份提出离婚，期间也是生活在一起的，这一个多月也不是处于分居状态的。
3.x年春节初七后到x年x月2x号期间，不在一起居住，是因为被告在家改建房屋，改建房屋是在原告同意的前提下发生的，不是分居，双方不在一起，是距离上的分开，是因改建房屋造成的地理空间上的夫妻两地分住。
六.原告提出的离婚时间也是不符合事实的
原告说是在年初(在起诉书上)，原告是在x年1x月份提出的离婚。
七.关于原告说被告：一会说被告同意离婚，一会说是原告拖住不离。我方一直不同意离婚。
离婚是原告提出来的，我方从来没有提出离婚。至于原告说被告：一会说被告同意离婚，一会说是原告拖住不离，我方承认说过，但当时只是气话，一是冲动，当时说过之后我方就以短信向对方道歉，表明是气话。
综上所述，原、被告婚前感情基础较好，婚后感情较好。被告对原告的有较深感情，即使对方提出离婚，我方也愿意继续保持婚姻，保留整个家庭。原告诉讼请求缺乏法律和事实依据，原告虚造事实，情况不实，请法院明查并请求贵院驳回原告的的诉讼请求。
此致
x人民法院
答辩人：
-12-1x
厦子买卖合同篇7
出卖人(甲方)：________
买受人(乙方)：________
为了维护消费者、经营者合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
一、建材买卖基本情况
商品名称：________
规格型号：________
商品等级：________
材质：________
颜色：________
产地：________
单价：________
数量：________
总价：________
备注：________________
货款总额：￥________元，大写____拾____万____仟____佰____元____角____分
送货验收情况：□验收合格□货款两清
□拒收及原因：________________________
□解决方案：________________________
甲方(签字)：________
乙方(签字)：________
交货时间：______年____月____日
二、货款支付方式
1、□乙方在签约时一次性支付全部货款。
2、□乙方在签约时支付定金________元(不得超过商品总价的20%)，余款________元应在________时付清。
三、交货及验收
1、□乙方自提：______年____月____日到________提货。
2、□甲方送货：______年____月____日前送货至________。
乙方在接收商品时，须当场检验查收，无误的应签收;如发现问题应当场提出，书面确认。实木制品(实木贴面、封边、实木地板等商品)和天然石材存在自然色差及不同纹理是不可避免的。艺术玻璃图案比例、人工色差与样品略有差别，均属正常现象并非质量问题。
四、商品非质量问题换货退货
1、接收商品后____内，在无任何损坏且不影响二次销售的情况下，乙方可以要求换、退货，其费用由乙方承担。
2、对装修后剩余材料(所购总数的____%以内)在商品无任何损坏且不影响二次销售的情况下，送货后30天内可以凭销售合同及相关单据按商品买卖合同单价全款退货，其费用由乙方承担。
退货地点：________________。
其中灯具、胶类、地毯，自售出之日起7日内包装完好无磨损可退货。
五、质量问题“三包”规定
甲方对商品实行三包。如出现质量问题，甲方按《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，承担商品的“修理、更换、退货”责任。甲方或主办单位做出对乙方更有利的责任承诺的，按照该承诺执行。
六、违约责任
(一)甲方违约责任：
1、建材商品经法定质量检验机构检验不符质量要求的，乙方可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求甲方履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，乙方可以自收到商品之日起七日内退货;七日后符合法定解除合同条件的，乙方可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求甲方履行更换、修理等义务;
2、甲方迟延交货的，每日应向乙方支付迟延部分价款____%的违约金;迟延交货超过____日的，除支付违约金外，乙方还有权解除合同，甲方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但乙方在不收取违约金的情况下有权要求甲方双倍返还定金。
(二)乙方违约责任：
1、乙方迟延提货的，每日应向甲方支付迟延部分价款____%的.违约金;
2、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
(三)经法定质量检验机构检验，建材商品的有害物质限量不符合国家标准的强制性要求的，乙方有权无条件退货，并要求甲方赔偿相应的检测费、交通费、误工费、损失费等损失，并承担总价款____%的违约金。
(四)________________________________________。
七、争议解决方式
本合同发生争议，双方应协商解决。协商不成时，可向市场主办单位或消费者协会申请调解。当协商和调解不成，可采取以下第____种方式解决：
1、向________仲裁委员会申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
如果甲方拒不执行仲裁裁决或法院判决，由市场主办单位向乙方进行先行赔付。
八、其他约定事项________________________________________。
九、附则
本合同与合同附件具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方盖章、签字之日起生效。
合同如有未尽事宜，须由甲乙双方共同协商，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式____份，其中甲方____份，乙方____份，市场主办单位____份。均具有同等法律效力。
甲方(章)：________
地址：________
法定代表人：________
委托代理人：________
电话：________
售后服务电话：________
乙方(签字或盖章)：________
地址：________
电话：________
主办单位(章)：________
地址：________
法定代表人：________
委托代理人：________
电话：________
厦子买卖合同7篇相关文章：
★ 字画买卖合同5篇
★ 买卖店铺合同5篇
★ 商品买卖合同6篇
★ 门面买卖合同6篇
★ 蔬菜买卖合同6篇
★ 买卖楼房合同8篇
